履约保函承诺书
编制
精选 承诺书 审核
批准
生效日期
地址:
电话:
传真:
邮编:
履约保函承诺书
履 履 约 保证承诺书 ?
我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函 ?
投标代表签字:
投标单位盖章:
履约保证函格式 ?
开立日期:
保证函号:
保证函金额:
受益人:
兹开立本保证函作为 为
(下称卖方 )与_________________ (下称买方)为 ?
(下称工程)提供
(下称货物)于
年
月
日签订的
号合同的履约保证函。
(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币
元:
a) 卖方未能忠实
地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动, ?
包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行的 将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的 5 个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付
元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、 ?
关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖后 方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后 30 天(2012 年 年 1 月 月 31 日)
内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。
(开立行名称)
(开立行代表签字)
? 篇二:履约承诺书 ?
履约承诺书 ?
致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 ?
我方自愿与贵单位
(以下简称“ 甲方” )就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部 二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。
1 、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。
2 、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面 的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。
3 、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。
4 、工期每延后一天按合同价的‰过 进行处罚;超过 5 天,工期每延后一天按合同价‰过 进行处罚;超过 10浮 天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮 5 %对已完工工作量进行结算。
5 、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损 失。
6 、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。
7 、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,
款 将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款 500 元,机械设备如推迟款 进场,每台每天罚款 500 元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。
8 、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500 元,在人员履约保证金中扣除。
9、 、 我方保证在工程质量方面做到下面几点:
⑴ 、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。
⑵ ⑵ 、须满足设计图中所规定的技术要求。
⑶ ⑶ 、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。
⑷ ⑷ 、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。
⑸ ⑸ 、竣工按部颁验到 收标准验收,单位工程一次合格率达到 100 %并满足本建设项目创优规划要求。
⑹ ⑹ 、如质量达不到验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。
10 、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工
作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。
11 、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。
⑴ ⑴ 、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后持证上岗。
⑵ ⑵ 、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下 ,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。
⑶ ⑶ 、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。
12 、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。
13 、在施工过程中,
我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消 ?
耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110% 的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。
14 、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。
15 、如果我们未能按照甲方的要求实现 阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,而无需支付任何费用。
16 、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。
17 、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿。
18 、我方保证在施
工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保在 证在 24 小时内撤场。
19 、合同履行期间,我方保证在任何时 候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。
20 、此承诺书,作为所签订的“ 工程施工劳务合作合同” 的主要内容之一。
承诺人:
二〇一一年
月
日 ? 篇三:履约保证书 ?
承 承 包人履约保函 ?
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与
(承包人名 称)(以下称“ 承包人” )于
年
月
日签订了
(工程名称)施工承包合同(以下称“ 主合同” ),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额 ?
我方的保证范围是。
承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是 ? 主合同约定的合同总价款
% ,数额最高不超过人民币
元(大写)。
二、保证的方式及保证期间 ?
我方保证的方式为:连带责任保证。
我方保证的期间后 为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后
日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣
工日期做相应调整。
三 三 、承担保证责任的形式 ?
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1 )由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2 )由我方在本
保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排 ?
你方要求我方承担定 保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定
义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金 额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承
包 包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符 符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符
合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应 证明材料后,在
工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除 除 ?
1 、在本保函承诺的满 保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满
次日起,我方保证责任解除。
2 、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保
证责任解除。
3 、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保 函金额时,自我方向你
方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4 、按照法律法规的下 规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下
的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起
个 个 工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款 ?
1 、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2 、依照法律 法规的, 规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,
我方亦免除其相应的保证责任。
3 、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),如
加重承包人责而 任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而
加 加重部分的保证责任。
4 、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决 ?
因本保函发生的纠管 纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管
辖地法院为
法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。
本条所称交付是指:
。
担 保 人( 金融单位 位) :
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地
址:
邮政编码:
电
话:
传
真:
年 年
月
日 ?
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同文件约 ?
定的实质性内容。
? ? ?